договор об оказании услуг по благоустройству места захоронения
Образец договора подряда на уборку места захоронения, заключаемого между юридическим и физическим лицом
Договор подряда – это выполнение определенной работы за вознаграждение. Одна сторона – Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их второй стороне – Заказчику. Заказчик обязан принять и оплатить эти работы. Различаются отдельные виды подряда: бытовой, строительный, проектный и другие. Договор подряда может быть направлен на переработку вещи или изготовление новой. В этом случае право собственности на результат работ будет передаваться Заказчику. Работы выполняются из материалов Подрядчика его силами и средствами. Подрядчик вправе привлекать к работе других лиц – Субподрядчиков, если это прямо не запрещено Заказчиком.
ДОГОВОР ПОДРЯДА
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.3. С местом захоронением Исполнитель ознакомлен, суть выполняемых работ Исполнителю ясна.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Выполнять все работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные п.1.2 настоящего Договора, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
2.1.2. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Исполнитель обязуется использовать только высококачественные и сертифицированные моющие и чистящие средства, обеспечить персонал униформой и технологическими картами.
2.1.3. Исполнитель отвечает за любой ущерб, нанесенный Заказчику во время производства работ, и обязуется возместить Заказчику любые убытки в случае нанесения ущерба Заказчику.
2.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
2.1.5. В случае обнаружения каких-либо недостатков при приемке работ исправить их в течение двенадцати часов с момента извещения Заказчиком Исполнителя.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков, при этом неся ответственность за действия субподрядчиков перед Заказчиком и третьими лицами.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Разрешить Исполнителю доступ к месту захоронения, указанное в п.1.1 настоящего Договора, для выполнения работ.
2.3.2. Принять надлежащим образом выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.3.3. Оплатить надлежащим образом выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего Договора, а также потребовать возмещения убытков.
3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до « » 2021 г.
3.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор без обращения в судебные органы. При этом Заказчик обязан предупредить Исполнителя о своем решении за дней до расторжения договора.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость работ составляет рублей. Инвентарь, расходные материалы, химические моющие средства и специальная одежда включены в стоимость работ.
4.2. Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Заказчик производит 100 % предоплату работ, указанную в п.4.1 настоящего договора.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Работа считается принятой Заказчиком при отсутствии с его стороны претензий в течение дней после отправки Исполнителем фотоотчета.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае не выполнения работ Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере % от суммы, указанной в п.4.1 настоящего договора за каждый день невыполнения работ. Требование об уплате штрафа должно быть направлено Заказчиком Исполнителю в письменной форме.
7.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленных форс-мажорными обстоятельствами, препятствующими исполнению обязательств по настоящему Договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в соответствии с действующим законодательством.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом Сторонами.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Договор на благоустройство места захоронения
Д О Г О В О Р №____
Благоустройство места захоронения
Индивидуальный предприниматель Селезенев В.Н.,\nдействующий на основании свидетельства
серия 43 № 002132354 от 4 февраля 2009г., ОГРН\n309434503500114, ИНН 434537144526
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной\nстороны, и_________________________________
Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой\nстороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о\nнижеследующем:
1.1 Заказчик поручает, а\nисполнитель обязуется выполнить работы по благоустройству места захоронения, в\nсрок, установленный настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение\n№1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2 Настоящий Договор состоит из\nтекста Договора и Приложений к нему.
1.3 В случае необходимости\nпроведения дополнительных работ, не указанных в настоящем Договоре, Стороны\nподписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору с перечнем работ и\nусловиям оплаты.
2. \nОбязанности и права сторон.
2.1.1.Качественно\nи в предусмотренные настоящим Договором сроки выполнения работы в соответствии\nс Техническим заданием (Приложение №1).
\n2.1.2.По просьбе Заказчика, информирует о производимых работах, связанных с благоустройством места захоронения.
2.1.3.Завершить работы не позднее\n_____________________ 20____г
2.1.4. В случае обнаружения недостатков\nрезультата работы после, либо в процессе использования результата работы,\nИсполнитель обязуется исправить не позднее 3-х рабочих дней с момента\nпредъявления требований, все выявленные недостатки.
2.2.\nПрава и обязанности Заказчика.
2.2.1.\nСвоевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, оплатить работы\nИсполнителя. Оплата\nпроизводится как наличными, так и по \nбезналичному расчету в рублях\nРФ путем перевода денежных средств \nна счет Исполнителя.
2.2.2.\nПредоставить информационные материалы, необходимые для выполнения работ по\nнастоящему Договору в срок, не более 4 рабочих дней со дня подписания Договора\nсторонами. В случае задержки предоставления материалов применяется п.3.2\nнастоящего Договора.
2.2.3.\nОсуществлять приёмку выполненных Исполнителем работ.
\n3.1.Настоящий Договор \nвступает в силу со \nдня его подписания и действует\nдо момента выполнения Исполнителем своих обязанностей.
3.2.\nПри задержке предоставления материалов, утверждения работы Исполнителя\nЗаказчиком, общий срок работы по настоящему Договору увеличивается на срок\nтакой задержки, увеличенной на 2 рабочих дня.
4.1.\nВыполненная в соответствии с параграфом 1 настоящего Договора работа\nвыплачивается по цене, согласованной Заказчиком и Исполнителем. Стоимость работ\nпо настоящему договору устанавливается в\nразмере______________(________________________________________________________________)рублей.
\n4.2.Расчёты между Сторонами проводятся в следующем порядке: Заказчик\nвносит предоплату в размере ____, а\nименно,\n____________(__________________________________________________________)\nрублей.
4.3.\nОбязательство Заказчика по оплате работ Исполнителя считается выполненным в\nмомент получения Исполнителем денежных средств наличным или безналичным путём
5.1. Исполнитель\nнесёт ответственность только за ту часть работ, которая указана в приложении.
5.2.Заказчик\nгарантирует, что передавая Исполнителю информационные материалы, он не нарушает\nправ третьих лиц.
6. Сдача –\nприёмка работ
6.1.\nИсполнитель обязан известить Заказчика о завершении работ по настоящему\nдоговору.
6.2.\nВ срок не более 2 рабочих дней с момента получения извещения Заказчик обязан приступить\nк приёмке работ.
6.3.\nРезультат всех работ передаётся Заказчику вместе с Актом сдачи-приёмки работ,\nподписываемый Сторонами в течение 10 рабочих дней.
6.4.\nВ случае невозвращения Заказчиком подписанного Акта сдачи-приёмки работ по\nистечении 10 рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа в такие же\nсроки Исполнитель считает результат всех работ принятым.
7.1.Стороны будут \nприлагать все усилия \nк тому, чтобы решать \nвсе разногласия и споры, \nвозникшие по настоящему Договору, в связи \nс ним или в \nрезультате его исполнения, \nпутем переговоров.
7.2.\nПри рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте будет\nпризнана достаточными доказательствами.
8.1.Каждая Сторона \nосвобождается от ответственности за частичное \nили полное неисполнение обязательств \nпо настоящему Договору в случаях, если это \nнеисполнение явилось \nследствием обстоятельств непреодолимой \nсилы, возникших после \nзаключения Договора, которые ни \nодна из Сторон \nне могла предвидеть и предотвратить разумными \nмерами.
\nК обстоятельствам непреодолимой \nсилы относятся: стихийные явления \nприроды, военные действия, акты или \nдействия государственных органов или \nлюбые другие обстоятельства вне \nразумного контроля Сторон.
8.2.\nЕсли одна из Сторон \nизменяет свой адрес, то \nона обязана информировать об этом \nдругую Сторону до того, как \nновый адрес вступит \nв силу.
8.3.\nНи одна \nиз Сторон не может передать свои \nправа и обязанности \nпо настоящему Договору третьей стороне без \nписьменного согласия другой \nстороны.
8.4.\nВо всем \nостальном, что не \nпредусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим \nзаконодательством.
Настоящий \nдоговор подписан « »_____________20____года\nв двух экземплярах, имеющих одинаковую \nюридическую силу.
9. Юридические адреса \nСторон:
Адрес проживания: _____________________________
Паспорт серия: ____________ №__________________
Кем выдан:\n ____________________________________
Дата выдачи: ___________________________________
610000, г. Киров, ул. Ленина 134\n корп.1
Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»
К договору №______ от ______________________20_____года
Благоустройство места захоронения на участке №__________,\nрасположенном на кладбище ___________
__________________________________________________ включает\nследующее (нужное подчеркнуть):
1. размер места захоронения_________________(м), составляет\nплощадь ______________м2;
2. оградка №____размер ___________(с калиткой, с цепочкой),\nпо цене _______м2, сумма:______________
3. стол__________________ по цене__________________,\nкол-во__________, сумма___________________
4. скамья________________ по цене__________________,\nкол-во__________, сумма___________________
6. установка стола,\nскамейки__________________________________________________________________
8. демонтаж стола,\nскамейки__________________________________________________________________
9. демонтаж памятника, креста_________________________________________________________________
10. бетонная стяжка__________м2, размер___________________,\nсумма_____________________________
11. песчаная подушка_________м2, размер___________________,\nсумма_____________________________
12. плитка_____________________,\nкол-во_________________________, сумма_______________________
13. бордюры_______________, кол-во___________,\nцена_____________, сумма_______________________
Всего наименований __________\n, на сумму________________ (________________________________
_______________________________________________________________________)\nруб. _________ коп.
Д О Г О В О Р №____
Благоустройство места захоронения
Индивидуальный предприниматель Селезенев В.Н., действующий на основании свидетельства
серия 43 № 002132354 от 4 февраля 2009г., ОГРН 309434503500114, ИНН 434537144526
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и_________________________________
Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1 Заказчик поручает, а исполнитель обязуется выполнить работы по благоустройству места захоронения, в срок, установленный настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2 Настоящий Договор состоит из текста Договора и Приложений к нему.
1.3 В случае необходимости проведения дополнительных работ, не указанных в настоящем Договоре, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору с перечнем работ и условиям оплаты.
2. Обязанности и права сторон.
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1.Качественно и в предусмотренные настоящим Договором сроки выполнения работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).
2.1.2.По просьбе Заказчика, информирует о производимых работах, связанных с благоустройством места захоронения.
2.1.3.Завершить работы не позднее _____________________ 20____г
2.1.4. В случае обнаружения недостатков результата работы после, либо в процессе использования результата работы, Исполнитель обязуется исправить не позднее 3-х рабочих дней с момента предъявления требований, все выявленные недостатки.
2.2. Права и обязанности Заказчика.
2.2.1. Своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, оплатить работы Исполнителя. Оплата производится как наличными, так и по безналичному расчету в рублях РФ путем перевода денежных средств на счет Исполнителя.
2.2.2. Предоставить информационные материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору в срок, не более 4 рабочих дней со дня подписания Договора сторонами. В случае задержки предоставления материалов применяется п.3.2 настоящего Договора.
2.2.3. Осуществлять приёмку выполненных Исполнителем работ.
3.Срок действия Договора
3.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента выполнения Исполнителем своих обязанностей.
3.2. При задержке предоставления материалов, утверждения работы Исполнителя Заказчиком, общий срок работы по настоящему Договору увеличивается на срок такой задержки, увеличенной на 2 рабочих дня.
4.1. Выполненная в соответствии с параграфом 1 настоящего Договора работа выплачивается по цене, согласованной Заказчиком и Исполнителем. Стоимость работ по настоящему договору устанавливается в размере______________(________________________________________________________________)рублей.
4.2.Расчёты между Сторонами проводятся в следующем порядке: Заказчик вносит предоплату в размере ____, а именно, ____________(__________________________________________________________) рублей.
4.3. Обязательство Заказчика по оплате работ Исполнителя считается выполненным в момент получения Исполнителем денежных средств наличным или безналичным путём
5.1. Исполнитель несёт ответственность только за ту часть работ, которая указана в приложении.
5.2.Заказчик гарантирует, что передавая Исполнителю информационные материалы, он не нарушает прав третьих лиц.
6. Сдача – приёмка работ
6.1. Исполнитель обязан известить Заказчика о завершении работ по настоящему договору.
6.2. В срок не более 2 рабочих дней с момента получения извещения Заказчик обязан приступить к приёмке работ.
6.3. Результат всех работ передаётся Заказчику вместе с Актом сдачи-приёмки работ, подписываемый Сторонами в течение 10 рабочих дней.
6.4. В случае невозвращения Заказчиком подписанного Акта сдачи-приёмки работ по истечении 10 рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа в такие же сроки Исполнитель считает результат всех работ принятым.
7.1.Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все разногласия и споры, возникшие по настоящему Договору, в связи с ним или в результате его исполнения, путем переговоров.
7.2. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте будет признана достаточными доказательствами.
8.1.Каждая Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случаях, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые ни одна из Сторон не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные явления природы, военные действия, акты или действия государственных органов или любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.
8.2. Если одна из Сторон изменяет свой адрес, то она обязана информировать об этом другую Сторону до того, как новый адрес вступит в силу.
8.3. Ни одна из Сторон не может передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
Настоящий договор подписан « »_____________20____года в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Юридические адреса Сторон:
Адрес проживания: _____________________________
Паспорт серия: ____________ №__________________
Кем выдан: ____________________________________
Дата выдачи: ___________________________________
Договор об оказании услуг по благоустройству места захоронения
Гражданская жена композитора Оскара Фельцмана подтвердила информацию о его смерти. Об этом сообщает РИА Новости. «Еще вчера мне никто ничего не говорил, но сегодня выяснилось, что Оскар Борисович действительно умер в ночь на воскресенье. Он очень мучился», — сказала женщина, которую агентство называет просто Нина Васильевна.
Заказать венок на панихиду
Фридрих Евсеевич Незнанский
(27 сентября 1932, Журавичи, Гомельская область, Белоруссия — 13 февраля 2013, Гармиш-Партенкирхен, Германия)
В возрасте 80 лет в Германии скончался русский публицист и писатель Фридрих Незнанский. Известность господину Незнанскому принесли романы, написанные совместно с Эдуардом Тополем — «Журналист для Брежнева» и «Красная площадь».
Главная страница » Договор на благоустройство места захоронения
Договор № ____
благоустройство места захоронения
г. Москва «__»___________201_ г.
_____________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО “Акрополь” в лице коммерческого директора Шпилева Л.И. действующего на основании Доверенности, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по благоустройству места захоронения, в срок, установленный настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Настоящий Договор состоит из текста Договора и Приложений к нему.
1.3. В случае необходимости проведения дополнительных работ, не указанных в настоящем Договоре, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору с перечнем работ и условиями оплаты.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Качественно и в предусмотренные настоящим Договором сроки выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).
2.1.2. Обеспечить со своей стороны конфиденциальность взаимоотношений с Заказчиком.
2.1.3. В случае обнаружения недостатков результата работы после, либо в процессе использования результата работы, Исполнитель обязуется исправить не позднее 3 рабочих дней с момента предъявления требований все выявленные недостатки.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, оплатить работы Исполнителя.
2.2.2. Предоставить информационные материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору в срок, не более 4 рабочих дня со дня подписания Договора Сторонами. В случае задержки предоставления материалов применяется п. 4.2 настоящего Договора.
2.2.3. Осуществлять приемку выполненных Исполнителем работ.
2.2.4. Обеспечить со своей стороны конфиденциальность взаимоотношений с Исполнителем.
3.1. Срок начала работ по настоящему Договору устанавливается следующим рабочим днём после подписания договора и внесения заказчиком оплаты, согласно п. 5.2 настоящего договора.
3.2. Срок окончания работ составляет 4 рабочих дня с момента внесения заказчиком оплаты, согласно пункту 5.2 настоящего договора.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
4.2. Срок действия настоящего договора 1(Один) год с момента подписания.
4.3. Если стороны за месяц до окончания срока Договора письменно не уведомили об расторжении, то Договор продлевается на год.
4.4. При задержке предоставления материалов, утверждения работы Исполнителя Заказчиком, общий срок работ по настоящему Договору увеличивается на срок такой задержки, увеличенный на 2 рабочих дня.
5.1. Выполненная в соответствии с параграфом 1 настоящего договора работа выплачивается по цене, согласованной Заказчиком и Исполнителем. Стоимость работ по настоящему договору устанавливается в размере _______рублей ежегодно.
5.2. Расчеты между Сторонами проводятся в следующем порядке: Заказчик вносит предоплату в размере 100%, а именно, _______ рублей.
5.3. Обязательство Заказчика по оплате работ Исполнителя считается выполненным в момент получения средств на счет Банка Исполнителя.
6.1. Исполнитель несет ответственность только за ту часть работ указанную в приложении.
6.2. Заказчик гарантирует, что, передавая Исполнителю информационные материалы, он не нарушает прав третьих лиц.
7.1. Исполнитель обязан по электронной почте известить Заказчика о завершении работ по настоящему договору.
7.2. В срок не более 2 рабочих дней с момента получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке работ.
7.3. Результат всех работ передается Заказчику вместе с Актом сдачи-приемки работ, подписываемый Сторонами в течение 10 рабочих дней.
7.4. В случае невозвращения Заказчиком подписанного Акта сдачи − приемки работ по истечении 10 рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа в такие же сроки Исполнитель считает результат всех работ принятым.
8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, действия государственных органов, возникшие для Сторон после заключения Договора.
8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы должна письменно уведомить другую сторону о таких обстоятельствах в течение 3 рабочих дней. Подтверждением того, что обстоятельства непреодолимой силы действительно имели место, служит справка, выданная компетентными государственными органами РФ. Сторона, своевременно не направившая уведомление о начале действия обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на такие обстоятельства. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать в течение 30 рабочих дней, любая сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор, после письменного уведомления Стороны и осуществления взаиморасчетов.
9.1. Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров путем переговоров. В случае не достижения согласия, споры рассматриваются в арбитражном суде города Москвы в соответствии с установленным действующим законодательством РФ порядком.
9.2. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте будет признана достаточными доказательствами.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор прекращается после выполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.
10.2. Изменение условий и расторжение Договора осуществляется по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде.
10.3. Все документы, признаваемые Сторонами как часть Договора, являются таковыми только после подписания их Сторонами.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. Адреса и банковские реквизиты стороны